Договор подряда с авансовым платежом образец

Форма оплаты работ Подрядчика предусматривает авансовые платежи. Заказчик в день подписания Договора производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости.

Из «Инструкции о пропускном режиме в Севмаш» и «Положения о внутриобъектовом режиме в «Севмаш» прилагается, и является неотъемлемой частью договора. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. Примечание: Если работы должны осуществляться на территории режимных объектов, цехов, необходимо добавить пп. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору с момента получения (при наличии) лицензии на право выполнения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Работники Подрядчика должны иметь форму допуска (в соответствии со степенью секретности выполняемых работ) к сведениям, составляющим государственную тайну. Стороны принимают взаимные обязательства по обеспечению сохранности сведений, составляющим гос. Тайну в соответствии с частью 3 статьи 17 ФЗ РФ «О государственной тайне». С момента начала и до момента окончания работ, Подрядчик обязан вести Общий журнал производства работ, специальные журналы учета выполненных работ по установленной форме (утв.

Если ведение таких журналов предусмотрено требованиями соответствующих нормативно-технических актов. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все, связанные с производством работ, факты и обстоятельства, имеющие важное значение во Сторон (включая дату начала и окончания отдельных видов работ, даты предоставления материалов, услуг, информацию об актах скрытых работ, о проведенных испытаниях, задержки, связанные с несвоевременной поставкой материалов, технические просчеты, проектные ошибки и прочие обстоятельства, которые могут повлиять на окончательный срок завершения работ).

Образец (Примерный) Договор подряда на текущий ремонт помещения (с условием выплаты аванса)

Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов, оборудования, а также записями представителей Подрядчика в общем журнале производства работ, специальном журнале учета выполненных работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение непосредственно в соответствующем журнале, с указанием срока устранения допущенных отклонений. В случае, если в процессе производства работ Заказчиком будут обнаружены факты некачественного выполнения работ, и/или факты применения материалов, изделий и конструкций, не соответствующих условиям договора, требованиям и/или нормативно-технических актов, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок, установленный в соответствующем журнале (п.

Все убытки, понесенные Заказчиком в связи с переделкой такой части работ другими подрядными организациями, включая стоимость на дату выполнения соответствующих работ, услуг, материалов, оборудования и комплектующих изделий должны быть, возмещены Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней с даты выставления Заказчиком письменного требования, подтвержденного соответствующими документами, а в случае неоплаты Подрядчиком в установленный срок суммы убытков, убытки возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм, причитающихся Подрядчику по договору.

В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим договором, невыполнение которых препятствует исполнению обязательств Подрядчика по договору, Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента их возникновения уведомить письменно об этом Заказчика и оформить акт на дополнительные работы.

Подписаться на рассылку

После утверждения акта на дополнительные работы Заказчиком, оформляется дополнительное соглашение к договору. Подрядчик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему без письменного согласия Заказчика. Без письменного разрешения Заказчика Подрядчик не имеет права продавать или передавать никакой третьей стороне результат выполненных работ, а также предоставленную проектную документацию, в случае её предоставления Заказчиком. Сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами путём подписания следующих документов: акта сдачи-приемки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 01.

Заказчик обязан в течение 15-ти календарных дней с момента получения рассмотреть предоставленные Подрядчиком документы и подписать их, или представить письменный мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа в приемке работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем дефектов и недостатков, а также сроков их устранения. Промежуточная приёмка работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность работ, принятых Заказчиком, до момента окончательной приёмки работ по договору в целом. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему договору в течение - 24 месяца со дня выполнения работ в целом по договору.

Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям договора, то Заказчик составляет рекламационный акт с определением перечня дефектов, недостатков и сроков их устранения.

характеристика на студента с места практики. образец

Рекламационный акт направляется Подрядчику для подписания заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для подписания рекламационного акта составляет – 5 дней с момента его получения. При отказе Подрядчика от подписания рекламационного акта и/или возникновения разногласий по причинам возникновения недостатков, рекламационный акт, считается составленным Заказчиком в одностороннем порядке. В случае несогласия с рекламационным актом, Подрядчик имеет право за свой счет осуществить экспертизу третьей стороной.

Подрядчик обязуется оспорить выводы, отраженные в рекламационном акте указанным способом в течение 30 дней с даты получения рекламационного акта. Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Заказчика, то Заказчик будет обязан в этом случае возместить Подрядчику издержки на проведение экспертизы при условии, что экспертное учреждение было согласовано с Заказчиком.

претензия о расторжении договора оказания услуг

Если в ходе экспертизы выяснится, что недостатки произошли по вине Подрядчика, то Подрядчик будет обязан в этом случае устранить недостатки, установленные в рекламационном акте в течение 10 дней. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные рекламационным актом, в том числе с учётом обстоятельств, предусмотренных п. Заказчик имеет право заменить оборудование, устранить дефекты и недостатки, как своими силами, так и с привлечением третьих лиц, с последующим возмещением Подрядчиком понесённых Заказчиком фактических затрат.

Подрядчик не несет ответственности за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией, после приёмки Заказчиком выполненных работ в целом по договору (вводу Объекта в эксплуатацию (если требуется)). Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Договор подряда на текущий ремонт помещения (с условием выплаты аванса)

В случае нарушения согласованных сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков, сроков Заказчика, связанных с устранением недостатков, а также сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение надлежащего исполнения обязательств (п. Настоящего договора) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

Данная неустойка не является зачетной. В случае отказа, уклонения Подрядчика от устранения недостатков, замены или доукомплектования оборудования, материалов Подрядчик дополнительно к неустойке, предусмотренной п. Настоящего договора, уплачивает штраф в размере 20% от стоимости работ. В случае совершения персоналом Подрядчика хищений имущества Заказчика, несоблюдение пропускного и внутриобъектового режимов, включая Правила внутреннего трудового распорядка, а также при появлении их в состоянии алкогольного, наркотического опьянения на территории Заказчика, Заказчик имеет право прекращать допуск на территорию Заказчика виновных лиц без права восстановления.

В случае несвоевременного предоставления счета-фактуры Подрядчик обязан выплатить Заказчику по его требованию пеню в размере 0,1 % от суммы налога на по счету-фактуре.

Договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ с предоплатой

Пеня начисляется за период с даты, следующей за датой предоставления счёта-фактуры, установленной действующим законодательством и настоящим договором, до даты предоставления надлежаще оформленного счёта-фактуры. До сдачи работ по договору в целом, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ по Договору. При наличии финансовой возможности Заказчик вправе осуществить удержание денежных средств, причитающихся Подрядчику, до момента выполнения обязательств Подрядчиком, при этом Заказчик не будет являться просрочившей стороной.

Кроме того, из суммы окончательного платежа Заказчик вправе исключить сумму начисленной неустойки, мотивированно в течение 10 дней с момента получения предварительного расчета не оспоренной Подрядчиком по размеру. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

образец ходатайства о назначении строительно технической экспертизы

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору является для Сторон обязательным. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего по местонахождению Сторон, указанным в договоре.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. Неурегулированные в претензионном порядке споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда. Для рассмотрения вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора стороны назначают ответственных исполнителей. Руководитель подразделения – держателя договора ______________(Ф. Руководитель подразделения – держателя договора ______________(Ф.

На основании статьи 411 Гражданского кодекса Российской Федерации зачет встречного однородного требования допускается исключительно по соглашению сторон.

На основании пункта 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка права (требования) допускается исключительно с согласия должника. При нарушении данных условий Сторона, получившая уведомление о состоявшемся зачете или переходе прав кредитора к другому лицу, вправе обратиться в с иском о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Бесплатные юридические консультации

При изменении адреса или банковских реквизитов, одна Сторона предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса, за подписью руководителя организации, или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего договора.

уклонение от заключения договора 223-фз

Все изменения и дополнения к договору, за исключением обстоятельств, предусмотренных пунктом 13. Договора, считаются действительными, если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к договору.

После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон при условии достижения соглашения по всем без исключения условиям и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. Во всем, что прямо не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

договор подряда с авансовым платежом образец

Настоящий договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Телефон (818Факс (818, р/с в Северодвинском Архангельское г. Списки договоров, примеры и конкретные договора, рассортированные по тематическим спискам.

договор аренды самоходной машины без экипажа образец

Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____ на текущий ремонт помещения (с условием выплаты аванса) г. Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) работы по текущему ремонту и отделке помещения ___________________ (указать вид помещения), расположенного по адресу: ___________________________, в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Виды работ по ремонту и отделке устанавливаются Спецификацией (Приложение N _____), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стороны согласовали следующие требования к качеству: 1. Не позднее ____________ с момента получения задания Заказчика приступить к выполнению работ и выполнить работы в соответствии со сроками, установленными в разделе 3 настоящего Договора. Не позднее ____________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Заказчику счет на уплату суммы аванса, предусмотренного настоящим Договором. Выполнить работы из следующих материалов: ______________________ с привлечением своих сотрудников и на собственном оборудовании и/или с привлечением сотрудников и оборудования субподрядчиков.

За _____________ до начала работ представить Заказчику для ознакомления сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования.

Договор подряда на выполнение строительно-отделочных работ с предоплатой

По окончании работ в срок _____________ вывезти ___________________ принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и неиспользованные материалы. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчиков нести ответственность за их действия и/или бездействие как за свои собственные. Настоящего Договора, уведомить Заказчика о готовности работы к приемке. Дата приема-передачи результатов работ: "__"__________ ____ г.

К дате приема-передачи результатов работ подготовить оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. Уплатить Подрядчику аванс на выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

Оставьте комментарий